Великолукским городским судом Псковской области рассмотрено гражданское дело по иску гражданина к индивидуальному предпринимателю о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда, компенсации морального вреда, а также штрафа за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.

Установлено, что между сторонами был заключен договор подряда на строительство жилого дома каркасно-щитового мансардного типа со сроком выполнения работ в течение двух месяцев. В перечень работ входило возведение дома с утеплением, наружная и внутренняя отделка, электрификация, установка окон и дверей, а также оборудование электроконвекторами и межэтажной лестницей. Об этом Интернет-порталу ВЛуки.ру рассказали в пресс-службе судов Псковской области.

В процессе строительства заказчик увеличил объем работ, согласовав с исполнителем выполнение дополнительных работ по возведению бани, сарая, колодца и септика, а также по обустройству участка. При этом срок выполнения работ остался прежним.

Истец сослался на незавершенность работ по строительству дома в установленный срок и отсутствие подписанного акта приемки-передачи выполненных работ.

Ответчик с исковыми требованиями не согласился.

Строительно-техническая экспертиза, назначенная по ходатайству ответчика, установила, что строительные работы по договору подряда выполнены не в полном объеме, при этом на объекте выявлены недостатки.

По результатам оценки всех доказательств, установив, что основной комплекс работ по строительству дома и надворных построек выполнен, а нарушение срока их выполнения допущено лишь по отдельным видам работ, в незначительной части, суд удовлетворил иск частично: взыскал с ответчика неустойку в размере 100000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей и штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя в размере 55000 рублей.