Контрольно-счетная палата Великих Лук сообщила о судебном решении по спору подрядчика с антимонопольным органом

Контрольно-счетная палата города Великие Луки сообщила о судебном решении по делу, в котором подрядчик отказался от контракта на ремонт дороги. Суды признали недействительным решение антимонопольного органа о включении исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Подрядчик отказался от контракта из-за препятствий со стороны заказчика и строительного контроля. Согласование состава асфальтобетонной смеси шло почти 3 месяца и завершилось за пределами срока первого этапа работ, что влекло гарантированную просрочку.

УФАС не увидело преград для исполнения контракта, признало поведение подрядчика недобросовестным и включило сведения о нём в РНП. Однако суды сочли эту санкцию избыточной, указав, что отказ исполнителя от контракта не является безусловным основанием для включения в реестр.

Решение антимонопольного органа признали недействительным, так как он не дал оценку обстоятельствам:

• стороны вели переписку по вопросам исполнения контракта, но заказчик отвечал на обращения долго и формально, а также не решил ряд технических вопросов;
• согласование состава асфальтобетонной смеси шло почти 3 месяца и завершилось за пределами срока 1-го этапа работ, что могло стать основанием для неустойки;
• поведение подрядчика свидетельствовало о том, что он предпринимал все меры для исполнения контракта и не желал отказываться от обязательств.

Суды подчеркнули, что предметом доказывания был именно факт умышленного и недобросовестного поведения исполнителя, который не подтвердился.

Документ: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12 ноября 2025 года по делу № А67-8148/2024.